<<

Перечень действующих справочников для определения стоимости проектных работ(по состоянию на 01.12.2007 г.)


Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты атомной энергетики» (рекомендован письмом Госстроя от 19 февраля 2007 г. № СК-574/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты строительства Центрального банка Российской Федерации» (утв.
приказом ЦБР от 4 апреля 2006 г. № ОД-155)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс. Объекты промышленности стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г, № СК-31/02)
Справочник базовых цей на проектные работы для строительства «Объекты черной металлургии» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства « Объекты производства минеральных удобрений и других химических производств» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия автомобильного транспорта (эксплуатация, технический сервис и хранение автомобильной техники)» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. Хе СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтедобывающей промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02) ? Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лесного хозяйства» (введен в действие письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты гражданской авиации» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищио-коммуналы-гому хозяйству от 8 июня 2004 г. № АП-3030/06)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты горнорудной промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 июня 2004 г. № АП-3030/06)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 нюня 2004 г.
№ АП-3030/06)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Заглубленные сооружения и конструкции, водо понижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены^ (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Искусственные сооружения-» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Q Справочник базовых цен на проектные работы для строительства « Объекты речного транспорта» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилшцно-коммуиальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты судостроительной промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты морского транспорта» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. Хе АГІ -2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты» (принят письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен иа проектные работы для строительства «Объекты угольной промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02)
Q Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (утв. постановлением Госстроя РФ от 10 июня 2003 г. № 60)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты алюминиевой и электродной промышленности» (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности» (издание 2-е, с учетом изменений и дополнений) (одобрен письмом Госстроя РФ от 7 декабря 1999 г. № НЗ-4298/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» (одобрен письмом Госстроя РФ от 28 сентября 1999 г. № H3-3287/10)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты ма-гистрального транспорта нефти» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23 июня 1997 г. № 18-17)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» (утв. постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996 г. № 18-82)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности строительных материалов» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23 июня 1997 г. N° 18-18 по согласованию с Российским акционерным обществом по развитию промышленности строительных материалов и предметов домоустройства АО «Росстром» от 9 октября 1996 г. № ВГ-183)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» (утв. постановлением Минстроя РФ от 7 марта 1996 г. № 18-18)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты целлюлозно-бумажной промышленности», (утв. постановлением Минстроя РФ от 7 марта 1996 г. № 18-19)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства Градостроительная документация» (утв. постановлением Минстроя РФ от 7 июня 1995 г. № 18-56)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты машиностроительной промышленности» (утв. постановлением Минстроя РФ от 11 августа 1995 г. № 18-82)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дорога. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-17)
Q Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты гражданской авиации» (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-15)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты полиграфической промышленности» (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-13)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтедобывающей промышленности» (утв. постановлением Минстроя РФ от 17 марта 1997 г. № 18-21) (не действует)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации» (утв. постановлением Минстроя РФ от 7 марта 1996 г. № 18-21) (утратил силу)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции» (утв. постановлением Минстроя РФ от 7 марта 1.996 г. № 18-20) (не действует)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты атомной энергетики» (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-10) (не действует)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты речного транспорта» (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-14) (утратил силу)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лес нога хозяйства» (утв. постановлением Минстроя РФ от S февраля 1995 г. № 18-16) (не действует)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, здании и сооружений. Наружное освещение» (ут постановлением Минстроя РФ от 8 февраля 1995 г. № 18-11) (не действует)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жнлищно-гражданского строительства» (утв. постановлением Минстроя РФ от 12 августа 1994 г. № 18-9) (утратил силу)
Временный справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания» (утв. постановлением Минстроя РФ от 25 ноября 1996 г. № 18-81) (прекратил действие)
Постановление Госстроя РФ от 1.0 июня 2003 г. № 60 «Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы для строительства - Объекты жилищно- гражданского строительства»
Постановление Госстроя РФ от 7 августа 2002 г. № 102 «Об утверждении Общих указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства»
Постановление Госстроя РФ от 7 августа 2002 г. № 101 «Об утверждении Методических указаний но разработке справочников базовых цен на проектные работы для строительства в уровне цен 2001 года»
Постановление Госстроя РФ от 23 июня 1997 г, № 18-18 «О введении и действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (Объекты промышленности строительных материалов)»
Постановление Госстроя РФ от 23 июня 1997 г. № 18-17 «О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (Объекты магистрального транспорта нефти)»
Постановление Минстроя РФ от 17 марта 1997 г. № 18-21 «О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (объекты нефтедобывающей промышленности)»
Постановление Минстроя РФ от 25 ноября 1996 г. № 18-81 «О введении в действие Временного Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания)»
Постановление Минстроя РФ от 25 ноября 1996 г. № 18-82 «О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (объекты энергетики)»
Письмо Федерального агентства по строительству и леи л ищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006 г. № СК-31/02 «О справочниках базовых цен иа проектные работы для строительства»
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 августа 2004 г. № АП-4190/06 «О применении Справочника базовых цен на проектные работы для строительства»
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 июня 2004 г. № АП-3030/06 «О введении в действие справочников базовых цен на проектные работы для строительства»
О Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. № АП-2642/10 «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства»
Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства (утв. постановлением Госстроя РФ от 7 августа 2002 г. № 102)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности» (издание 2-е, с учетом изменении и дополнений) (Общие положения, разъяснения к отдельным таблицам Справочника)
Письмо Госстроя РФ от 7 декабря 1999 г. № НЗ-4297/10 «О главе 4 «Искусственные сооружения» Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» (2-е издание)»
Письмо Госстроя РФ от 7 декабря 1999 г. № НЗ-4298/10 «О Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности» (2-е издание)»
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» (Общие .положения; относительная стоимость разработки проектной документации)
Q Письмо Госстроя РФ от 28 сентября 1999 г. № H3-3287/10 «О справочнике базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты»
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты магистрального транспорта нефти» (Общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен па проектные работы для строительства «Объекты промышленности строительных материалов» (Общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации)»
Письмо Минстроя РФ от 30 декабря 1996 г. № 9-4/135 «О 2-м издании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (объекты атомной энергетики)»
Q Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания» (Основные положения)
О Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» (Основные положения)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» (разъяснения о порядке применения базовых цен на проектные работы для строительства объектов электрической
; и почтовой связи)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» (Общие положення)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов целлюлозно-бумажной промышленности (Общие положения)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов машиностроительной промышленности (Общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации)
Праістнческое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт (Общие положения )>Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов атомной энергетики (основные положения, относительная стоимость разработки проектной документации)
Практическое пособие по применению справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов гражданской авиации (Общие положения; относительная стоимость разработки проектно-сметиой документации)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов полиграфической промышленности (Общие положения; относительная стоимость разработки проектио-сметной документации)
Постановление Госстроя РФ от9 июня 2003 г. № 58 «Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты горнорудной промышленности» (отменено)
Постановление Госстроя РФ от 9 нюня 2003 г. № 57 «Об утверждении Справочника базовых цен иа проектные работы для строительства «Объекты мукомольно-крупяиой и комбикормовой промышленности» (отменено)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтедобывающей промышленности» (Общие положения, относительная стоимость разработки проектной документации, состав сооружений) (не действует)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен иа проектные работы для строительства «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции» (Общие положения; относительная стоимость разработки проектной документации) (не действует)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации» (Общие
положения; относительная стоимость разработки проектной документации) (прекратило действие)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов речного транспорта (Общие положения; относительная стоимость разработки проектно-сметной документации) (прекратило действие)
Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (Общие положения) (прекратило действие) Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат/включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства1 N8 п/п Наименование глав, работ и затрат Порядок определения я обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы) 1 2 3 Глава 1. Подготовка территории строительства 1. Оформление земельного участка и разбивочные работы 1.1 Затраты по отводу земельного участка, вы-даче архитектурно-планировочных заданий и выделению красных линий застройки Определяются на основе расчета (графы 7 и 8) 1.2 Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками. Определяются на основе сборников и спра-вочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов цен изменения стоимости (графы 7 и 8) 1.3 Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства Определяется в расчетном соответствии с действующим законодательством (графы 7 и 8) 1.4 Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласовании по проектным решениям, а также выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (кроме услуг, оказываемых органами местного самоуправления, госу-дарственного надзора и другими заинтере-сованными организациями, находящимися на бюджетном финансировании), (графы 7 и 8) 1.5 Затраты по разминированию территории строительства в районах бывших боевых действий Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 и 8) продолжение &
1 Источник: Приложение № 8 МДС 81-35.2004.
Приложение 20 (продолжение)
1 2 3 1.6 Затраты, связанные с выполнением архео-логических раскопок в пределах строительной площадки Определяются на основании расчетов на эти услуги (графы 7 и 8) 1.7 Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта Определяются на основе расчета с учетом ставок за аренду земельного участка, устанавливаемых местной администрацией (графы 7 и 8) 2. Освоение территории строительства 2.1 Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, на-носимого природной среде, произведенные На отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых про-ведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель Определяются на основе расчетов исходя из положений, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.05.03 № 262 «Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторами земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» (графы 4, 7 и 8) 2.2 Затраты, связанные с неблагоприятными ги-дрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устрой-ства объездов для городского транспорта Определяются сметными расчетами на основании ПОС (графы 4, 5, 7 и 8) Глава 9. Прочие работы и затраты 9.1 Дополнительные затраты при производстве СМРв зимнее время Определяются от стоимости строительно- монтажных работ по итогу глав 1-8 на основе ГСН 81-05-02-2001 или от стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-6 на основе сметных норм: ГСН 81-05-02-2001 с К - 0,8 на объектах промышленного строительства и ГСНр 81-05-02-2001 на объектах жилищно- гражданского назначения (графы 4, 5 и 8) 9.2 Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства Определяются локальными сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с про- еістньїми объемами работ по расценкам сборника № 27 «Автомобильные дороги» (графы 4 и 8) 1 2 3 9.3 Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников СМО или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8) 9.4 Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах) Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) 9.5 Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор) То же 9.6 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ Определяются расчетами на основе ПОС, исходя из постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.02 № 729 (графы 7 и 8). Если перевозка осуществляется собственными или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные рас-ходы не включаются, а учитываются п.9.3 9.7 Затраты, связанные с перебазированием строитель но-монтажных организаций с одной стройки на другую Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8) 9.8 Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов Определяются расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета (графы 7 и 8) 9.9 Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхова-нию работников и имущества, в том числе строительных рисков Определяются расчетом, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ, но не более 3 % от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета (графы 7 и 8) 9.11 Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) Определяются на основании расчетов по видам затрат (графы 7 и 8) 9.13 Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и др.) Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8) 9.14 Затраты по содержанию горноспасательной службы Принимаются на основе нормативов, утвержденных в установленном порядке (графы 7 и 8)
Приложение 20 (продолжение)
1 2 3 9.15 Затраты на проведение пусконаладочных работ Включаются затраты на проведение пу-сконаладочных работ вхолостую. Размер средств определяется на основании смет на пусконаладочные работы (графы 7 и 8) Глава 10, Содержание службы заказа-застройщика (технического надзора) строительства 10.1 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия Определяется по установленным нормати-вам (графы 7 и 8) Глава 32. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 12.1 Проектные работы Стоимость определяется расчетами на основе сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости (графы 7 и 8) 12.2 Изыскательские работы Стоимость определяется расчетами на основе сборника и справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов изменения стоимости (графы 7 и 8) 12.3 Авторский надзор Стоимость определяется расчетом (графы 7 и 8) в пределах 0,2 % от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства 12.4 Экспертиза предпроектной и проектной документации Стоимость определяется по нормативам, от стоимости проектных и изыскательских работ (графы 7 и 8) 12.5 Разработка тендерной документации Стоимость определяется расчетами по со-гласованию с заказчиком (графы 7 и 8) 12.6 Средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства Средства определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок, в котором учитывают затраты на приобретение свай, их транспортировку и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической или статической нагрузкам, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработку данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозом) уровне цен на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство.
І Г 3 За итогом перечисленных глав 1 Возвратные суммы Определяются расчетами, учитывающими реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, сносимых и переносимых зданий и сооружений, разбираемых конструкций и т. п. (графы 7 и 8) 2 Затраты, связанные с уплатой налога на до-бавленную стоимость (НДС) Принимаются в соответствии с действую-щим законодательством Российской Федерации (графы 4-8) 10.1. Приложение 21 Договор подряда (пример)
г. Санкт-Петербург 15 июня 2007 г.
ГУ И , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Александрова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, и закрытое акционерное общество , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Иванова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по: « », именуемого в дальнейшем «Объект»,
в соответствии с проектной документацией.
Статья 2. Цена договора
Цена договора в ценах июня 2007 г. составляет 5 236 206 руб. Договорная цена строительно-монтажных работ в действующих ценах на момент
заключения договора составляет 5 236 206 руб., в том числе НДС — 798 743 руб.
Договорная цена выполненных работ определена по базовой стоимости строительства в ценах 2000 года с применением индексов изменения сметной стоимости Санкт-Петербургского регионального центра по образованию в строительстве (по видам работ).
Статья 3. Сроки выполнения работ
Работы по настоящему договору выполняются в срок:
начало работ — сентябрь 2007 г.
окончание работ — март 2008 г.
Задержка выполнения работ по вине Заказчика (уменьшение объемов финансирования и других условий договора, влияющих на продолжительность строительства) на срок более двух недель оформляется совместными протоко-лами, на основании которых рассматривается вопрос о переносе срока окончания строительства.
Статья 4. Условия платежа
Подрядчик ежемесячно отчитывается о выполненных работах и произведенных затратах путем предоставления Заказчику справки формы № КС-3 (постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N° 100).
Справка представляется Подрядчиком и подписывается Заказчиком в 3-дневный срок, но не позднее 27-28 числа каждого отчетного месяца. Подрядчик вызывает Заказчика иа приемку работ до 25 числа этого месяца.
Заказчик имеет право задержать приемку работ, выполненных с отступлением от проекта, СНиП или иных обязательных требований, а также с применением материалов, ие соответствующих ГОСТ или ТУ, до устранения замечаний, при этом работы принимаются по цене на момент выявления несоответствий.
Расчеты за выполненные работы производятся по форме № КС-3 в течение месяца со дня представления счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика.
Возмещение отклонений фактической стоимости .использованных для выполнения работ строительных материалов, изделий и конструкций от вели-чин, учтенных индексами по статье прямых затрат «Материалы с доставкой», производится согласно Единому порядку расчета и представления компенсации, введенному с февраля 1996 года письмом Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга № РЦ-29/92 от 14.02.1996.
Статья 5. Обязанности подрядчика
Подрядчик обязуется в соответствии с переданной ему Заказчиком проектно-сметной документацией выполнить работы по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными требованиями и сдать Объект приемочной комиссии.
Подрядчик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.
Доставлять на строительную площадку необходимые для производства работ материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику (различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование на стройплощадке.
Выполнять своими силами и средствами на территории строительной площадки (земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора) и вне ее временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
Обеспечивать выполнение на строительной площадтсе необходимых в период выполнения работ противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.
Подрядчик несет ответственность за охрану стройплощадки и Объекта до сдачи его в эксплуатацию.
Безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
В срок 10 дней предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить работу при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его у казани и о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обязательств, которые грозят годности пли прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершення в срок.
Предоставлять Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытании.
При выполнении работ берет на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам, не связанным с выполнением работ, характер и объемы выполняемых работ, условия оплаты. Данная информация является конфиденциальной.
Подрядчик обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства,инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и соору-жения.
Статья б. Обязательства заказчика
Содействовать Подрядчику в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Производство работ
Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
Между представителями Заказчика и Подрядчика на строительной площадке будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ.
Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Заказчику.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей пену работ.
При обнаружении в ходе строительства необходимости выполнения работ, неучтенных в технической документации, и в связи с этим увеличения сметной стоимости строительства Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.
При неполучении от Заказчика ответа иа свое сообщение в течение 15 дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам.
Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (даты начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, о проведенных испытаниях, задержках). ;
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то ои излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков.
На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.
Статья 8. Приемка законченного строительством объекта
Приемка работ по настоящему договору производится в течение 2 недель с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании производства работ и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.
После приемки работ в соответствии с п. 8.1 осуществляется приемка Объекта приемочной комиссией, о чем составляется акт о сдаче Объекта в эксплуатацию.
Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
Статья 9. Гарантии
Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с момента сдачи Объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 8.2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначит квалифициро-ванную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Статья 10. Расторжение договора
Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
при получении от Заказчика указания об остановке строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца;
при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в сле-дующих случаях:
задержка Подрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на два месяца, в соответствии с п. 3.1.
Сторона, имеющая право расторгнуть договор, желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения оснований расторжения.
Статья 11. Имущественная ответственность
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по: настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
Имущественную ответственность за повреждение или разрушение при производстве работ зданий и сооружений, расположенных иа территории, прилегающей к строительно!! площадке, несет Подрядчик, если эти здания и сооружения обозначены в проекте и если Подрядчик не согласовал с Заказчиком указания по производству работ вблизи них или не обеспечил выполнение этих указаний.
Статья 12. Прочие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 30 мая 2008 г.
Срок действия настоящего договора истекает после выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действи-тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
Статья 13. Перечень приложений к договору
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 — Схема расчета договорной цены.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК Начальник ГУП
198013, г. Санкт-Петербург 193174, г. Санкт-Петербург
Генеральный директор ЗАО В. П, Иванов 15 «нюня» 2007 г.
В. М. Александров 15 «нюня» 2007 г.
Приложение № 1 к договору подряда
Схема расчета договорной цены по объекту: « » № п/п Элементы и виды затрат Стоимость в ценах января 2000 г., руб. Текущий коэффициент (индекс) Стоимость в ценах на 01.07.2007 г., руб. 1 Прямые затраты: Основная зарплата 135 572 6,709 909 553 1.1 Эксплуатация'машин, 17 067 5,453 93 066 1.2 в т. ч. зарплата 5460 6,709 36 631 1.3 Материалы 222 848 5,204 1 159 701 Итого прямых затрат 2. Накладные расходы от ФОТ (909 553 + 36 631) 92/100 х 0,94 375 487 2198 951 818 260 Итого сметная себестоимость 3. Сметная прибыль от ФОТ, 65 % 3 017 211 615 020 Итого сметная стоимость 4. Лимитированные затраты: 3 632 231 4.1 Временные здания и сооружения, 3,5 % 127 128 Итого с временными зданиями 4.2 Зимнее удорожание работ, 3 % 3 759 359 112 781 Итого с зимним удорожанием 4.3 Непредвиденные работы и затраты, 1,5 % 3 872 140 58 082 Итого СМР: 5. Подвижной характер работ, 3,74 % 3 930 222 146 990 Итого б. Компенсация разницы по стоимости материальных ресурсов (счет № от ) 4 077 212 360 251 Итого работ и затрат, включаемых в стоимость работ: 7. Налог на добавленную стоимость, 18 % 4 437 463 798 743 Всего по договорной цене: 5 236 206 Заказчик: Подрядчик: Приложение 22
Задание на проектирование (пример)
УТВЕРЖДАЮ
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. 2007 г.
Задание на проектирование
_(наименование объекта)
(месторасположение)
Основание для проектирования
Заказчик
Генпроектнровщик
* Генподрядчик
Вид строительства
Особые условия строительства
* Источник финансирования
Стадийность проектирования
Категория сложности объекта
* Требования к вариантной и конкурсной разработке
Назначение и основные показатели объекта (этажность, общая площадь квартир, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность и т. д.). Расчетная общая площадь квартир, приходящаяся на одного человека
* Рекомендуемые типы, площади квартир и их соотношение (для жилых домов).
* Назначение встроенно-пристроенных в жилые дома учреждений обслуживания, их мощность, вместимость
Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания
Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций
Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и техно- лотческому оборудована ю
Требования к разработке сметной документации
Основные требования к ПОС
Сроки и очередность строительства
Состав и содержание проекта (рабочего проекта)
Требования о необходимости ведения авторского надзора
30.* Другие требования
Согласовано:
Главное управление по делам ГО Заказчик п ЧС Санкт-Петербурга (подпись) (Ф.И.О.) М.П.
(подпись) (Ф.И.О) М.П.
Комитет по труду и социальной защите населення Генпроектировщик Правительства Саша-Петербурга
(подпись) (Ф.И.О.) М.П.
(подпись) (Ф.И.О) М.П.

Образец № 1
Заказчик(наименование организации)
«Утвержден» « » 20 г.
Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« » 20 г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Составлен в ценах по состоянию на 20 г.
тыс. руб. № п/п Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость строительных
(ремонтно- строительных) работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат 1 2 3 4 5 б ¦¦¦¦ ¦ 7 8 Руководитель проектной организации (подпись (инициалы, фамилия)) Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия)) Начальник (наименование1) отдела (подпись (инициалы, фамилия)) Заказчик (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 2
Заказчик(наименование организации)
«Утвержден» « » 20 г.
Сводка затрат в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« » 20 г.
Сводка затрат (наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 20 г.
тыс. руб. № п/п Наименование затрат Объекты производственного назначения* Объекты жилищно- гражданского назначения Всего 1 2 3 4 5 1 Сметная стоимость: 1.1 строительных и монтажных работ 1.2 оборудования, мебели и инвентаря 1.3 прочих затрат 2. Общая сметная стоимость: в том числе: 2.1 возвратных сумм 2.2 НДС Руководитель проектной организации (подпись (инициалы, фамилия)) Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия)} Начальник (наименование! отдела (подпись (инициалы, фамилия)) Заказчик (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 3
(наименование стройки) Объектный сметный расчет № (объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) (наименование объекта)
Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 20 г.
тыс. руб. № п/п Номера сметных расчетов (смет) Наиме-нование работ и затрат Сметная стоимость Средства на оплату труда Показатели единичной стоимости строи-тельных (ремонтно- строи= тельных) работ монтаж-ных работ оборудо-вания, мебели, инвентаря прочих затрат Всего 1 2 3 4 5 Б 7 8 9 10 Руководитель проектной организации (подпись (инициалы, фамилия)) Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия)) Начальник (наименование1) отдела (подпись (инициалы, фамилия)) Заказчик (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 4
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)) Локальный сметный расчет № (локальная смета)
на (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №№
Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 _ г.
руб. № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Коли-чество Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда рабочих чел.-ч,
не занятых обслуживанием машин всего эксплуатации машин всего оплаты труда эксплуа-тации машин оплаты труда ВТ. ч.
оплаты труда в т. ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 Б 7 8 9 10 11 Составил (должность, подпись (инициалы фамилия)) Проверил (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 5
(наименование стройки) Локальная ресурсная ведомость № на (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: чертежи №№ № п/п Шифр, номера нормативов и коды ресурсов Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Количество Единица измерения на единицу общая 1 2 3 4 5 б Составил (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Образец 5а
наименование (объекта) стройки Локальный ресурсный сметный расчет № (локальная ресурсная смета)
на (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№
Сметная стоимость тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 г.
руб. № п/п Шифр, номера нормативов и коды ресурсов Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения Единица измерения Количество единиц ПО проектным данным Сметная стоимость на единицу общая 1 . ¦¦¦ ; 2 : ' 3 4 5 б 7 Составил (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил (должность, подпись (и ниц иолы, фамилия))
Образец 1пс
Приложение к (договору, дополнительному соглашению) Смета на проектные и изыскательские работы Наименование строительства и стадии проектирования Наименование проектной организации — генерального проектировщика Наименование организации заказчика
тыс. руб. № п/п Перечень выполняемых работ Характеристика проектируемого объекта Ссылка иа № смет по формам № 2п и Зп Стоимость работ изыскательских проектных всего 1 2 3 4 5 б 7 Итого по смете (сумма прописью)
Руководитель проектной организации (подпись (инициалы фамилия)) Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия))
Место печати « » 20 г.
Согласована:
Ответственный представитель заказчика (подпись (инициалы, фамилия)) Место печати« » 20 г.
Образец № 2п
Приложение к (договору, дополнительному соглашению) Смета № на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации Наименование организации заказчика
тыс. руб. № п/п Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства Расчет стоимости: (а + Ьх) х К; или (объем строительно-монтажных работ) х проц. Стоимость 100 или количество X цена 1 2 3 4 5 Итого по смете (а/мма прописью)
Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия)) Составитель сметы (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № Зп
Приложение к (договору, дополнительному соглашению) Смета № на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации Наименование организации заказчика
; руб. № п.п. Перечень выполняемых работ Исполнители Количество человеко-дней Средняя оплата труда за 1 день Оплата труда (всего) количество должность 1 2 3 4 5 б 7
Итого оплата труда, в тыс. руб. Другие прямые затраты Накладные расходы
Итого прямые затраты и накладные расходы Накопления (прибыль)
Всего (тыс. руб.) (сумма прописью)
Руководитель проектной организации (подпись (инициалы, фамилия))
Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия))
Составитель сметы (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 1пн
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
Локальный сметный расчет № на пусконаладочные работы
на (наименование пусконаладочных работ, наименование объекта) Основание: (спецификация, чертежи, схемы и т. п.)
Сметная стоимость тыс. руб.
Составлен в ценах по состоянию на 20 г.
руб. № п/п Обоснование (шифр; номер
расценки, обоснование коэффициентов и др.) Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ Ед. измер. Количество по проекту Стоимость единицы измерения всего 1 2 3 4 5 б 7 Составил (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Образец № б
(наименование стройки)
Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс
тыс. руб. Полная сметная стоимость объектов и затрат по объему Сметная стоимость объектов и затрат, включенных в пусковой комплекс Наименование объектов (зданий и сооружений) и затрат, включенных в пусковой комплекс в том числе: в том числе: всего о х | х t5 § v§ 5 Is!
S х Q- І * a =
rv Z
en «j
a.
ь ra m X
s
zr О a. всего юительно- энтажных работ к« эт 5
MS и <ч а.
ь

m 5
з- Б s с Ь г а. с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего: 8 том числе по объектам пускового комплекса(наи-менование объектов) Итого: Средства, предусмотренные в главах 1,8-12 сводного сметного расчета: Резерв средств на непред-виденные работы и затраты Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия))
Образец № 7
(наименование стройки)
с!
OJ
Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды я
а о t (XJ
? ю
О hS ?
•2 га — п. га № сэ а
3
5
га X К
JS 01
t " га S; -—* о
® X IА — а «э 5 а- о ® U іп і га ° 5 а tx m _
С) X ^
2 о о с Сметная стоимость Использование твердых ОТХОДОВ промышленного производавз X
и 5 2 о
5 ° а
П с Ф о I й = Ы
га з: з: а. о. н га
К v fl U
О § о а
та 2
s g
с
U Охрана атмосферного воздуха л
§
«і ; :
Й zr
? ^ 5
Ї q Ї о s га ? ж ТО I ^ с о. о га 3
а І § s
2 г
Ы
S га о. о аї с:
ё = я»
5 Ж га
s §•¦&
о. Ї- г; « я а а, а. а
г- сз ?
U
о щ о.
D. _ - ^ -S х а,
s ч г a
1 га й к
га т й 3
га a е; л g- її О t;
s s u ж ж Другие мероприлтия (устранение шумов, вибраций, затраты на паспорт природо- пользователл) оч
S ™
її ев о с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого по отдельным объектам (наименование объектов) Строительно-монтажные работы Оборудование Средства, предусмотренные в главах 1,8-12 сводного сметного расчета: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты: Всего по пусковому комплексу или по стройке в целом: строительно-монтажных работ оборудования Главный инженер проекта (подпись (инициалы, фамилия)) (дорожное строительство)
а) Объектов автодорожного строительства1 Глава 1. Подготовка территории строительства. Глава 2. Земляное полотно.
Глава 3. Дорожная одежда.
Глава 4. Искусственные сооружения.
Глава 5. Пересечения и примыкания.
Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги.
Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба.
Глава 8. Подъезды к дороге.
Глава 9. Временные здания и сооружения.
Глава 10. Прочие работы и затраты.
Глава 11. Выполнение функций заказчика и надзор за строительными работами. Глава 1.2. Проектные и изыскательские работы.
б) Объектов железнодорожного строительства- Глава 1. Подготовка территории строительства.
Глава 2. Земляное полотно.
Глава 3. Искусственные сооружения.
Глава 4. Верхнее строение железнодорожного пути.
Глава 5. Устройство связи, сигнализации, централизации и блокировки.
Глава 6. Здания и сооружения производственные и служебные.
Глава 7. Энергетическое хозяйство.
Глава 8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение. Глава 9. Эксплуатационный инвентарь и инструмент общего назначения. Глава 10. Временные здания и сооружения. Глава 11. Прочие работы и затраты.
Глава 12. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения).
Глава 13. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. Краткий словарь терминов
Авторский надзор — комплекс мероприятий, осуществляемый авторским коллективом проекта для обеспечения соответствия всех технических решений и показателей строящегося и вводимого в эксплуатацию объекта строительства решением и показателям, предусмотренным в утвержденной заказчиком проектной документации. Авторский надзор предполагает систематическое посещение объекта строительства для уточнения деталей проекта и внесения соответствующих замечаний в Журнал производства работ, а также решения вопросов по проектной документации, возникающих у заказчика, подрядчика, других юридических и физических лиц по ходу строительства.
Базовый уровень сметной стоимости определяется на основе базовых сметных цен и расценок, зафиксированных на конкретную дату, например на 01.01,2000 г. в сметно-нормативной базе 2001 г.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — основной показатель развития экономики страны (государства) в целом. Рассчитывается как совокупная (валовая) стоимость конечной продукции отраслей материального производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности фирм, расположенных на территории данного государства.
Генеральный подрядчик (генподрядчик) — строительная организация (фирма), отвечающая перед заказчиком по договору подряда за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметиой документацией. Генподрядчик имеет право поручать по субподрядным договорам выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным организациям (субподрядчикам).
Городской заказ — составная часть городской инвестиционной программы, включая объекты, строительство которых признано правительством города приоритетным. Финансирование работ, выполняемых по городскому заказу, гарантируется правительством города в пределах установленных им лимитов.
Государственный заказчик — федеральный орган исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или государственное учреждение, осуществляющее организацию работ по выполнению федеральных целевых программ и обеспечению поставок товаров, работ и услуг для федеральных государственных нужд. Государственный заказчик осуществляет размещение заказов иа строительные работы для государственных нужд за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, финансирования путем проведения конкурсов. Девелопмент (от англ. development — развитие) — предпринимательская деятельность, связанная с освоением и развитием земельных участков, территорий, сооружений и других объектов. Девелопер, застройщик — синонимы. Девелоиер — предприниматель. В настоящее время строительные организации в жилищном строительстве называют себя девел операм и, так как занимаются девелопментом по подготовке земельных участков под строительство жилья. Договор подряда — документ, по которому подрядчик обязуется построить и сдать в установленный срок определенный договором объект либо выполнить обусловленные договором строительные работы, а заказчик — предоставить подрядчику строительную площадку или обеспечить фронтом работ, принять их и оплатить. Договорная цена на строительную продукцию (выполнение подрядных работ) — цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора- подряда на строительство. Договорная цена может быть твердой и открытой (приблизительной), уточняемой в процессе строительства.
Дополнительные работы — обнаруженные в ходе строительства неучтенные в технической документации работы, необходимость которых определена либо заказчиком в одностороннем порядке, либо сторонами договора по согласованию. Проведение дополнительных работ, ведущих к увеличению сметной стоимости строительства, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида работ.
Задание на проектирование — перечень требований, условий и целей, поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю гіроектно-сметной документации. :
Заказчик, застройщик — юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию инвестиционного проекта по строительству. Функции заказчика, застройщикам инвестора могут совмещаться в одном лице нлн передаваться другим юридическим и физическим лицам. Застройщик владеет земельным участком.
Законченный строительством объект — комплекс зданий и сооружений, отдельное здание или сооружение или его автономная часть в составе, допускающем возмож-ность ее самостоятельной эксплуатации, на котором выполнены и приняты в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов все предусмотренные договором подряда строительно-монтажные работы.
Инвестиции — вложение средств в предпринимательскую или иную деятельность с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта. Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) — затраты на воспроизводство основных фондов (новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений). Инвестиционно-строительная деятельность (ИСД) — деятельность, направленная на реализацию инвестиционных намерений по строительству, осуществляемых через организации инвестиционного комплекса (инвесторов, заказчиков, застройщиков, проектировщиков, подрядчиков, банки и др.).
Инвестиционный цикл — реализуемый во времени процесс осуществления инвестиций с момента формирования инвестиционных намерений до момента выхода сданных в эксплуатацию объектов на проектные технико-экономические показатели.
Инвестор — юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заемных или привлеченных имущественных, финансовых, ннтеллек- туальиых и других средств в форме инвестиции для достижения коммерческих, социальных, благотворительных или других целен.
Индексы изменения стоимости (цен, затрат) в строительстве — это отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые ресурсы и отдельные калькуляционные составляющие.
Калькуляция — документ, иллюстрирующий формирование цены (обоснование счета), предъявляемый потребителю продавцом или производителем. Капитал — стоимость, которая приносит прибавочную стоимость, самовозрастающая стоимость.
Капитальное строительство как отрасль материального производства включает проектио-изыскательские, научно-исследовательские, строительные и монтажные организации, предприятия стройиндустрии по производству строительных материалов и др. Кроме новых основных фондов, к функциям капитального строи-тельства относятся расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих основных фондов.
Капитальный ремонт зданий и сооружений не относится к капитальному строительству и включает работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением.
Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (ООО «КЦЦС»)— организация, осуществляющая координацию деятельности региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС).
Менеджер проекта — лицо, выполняющее функции управления проектами, призванное обеспечить эффективное выполнение всех работ по данному проекту. Функции менеджера проекта может выполнять заказчик, подрядчик, проектировщик.
Надзор государственный — надзор за строительством объектов с целью выявления и устранения нарушений, отступлений от проекта и соблюдения требований нормативных документов, стандартов, осуществляемый соответствующими государственными органами по подведомственным им вопросам и видам работ. Надзор технический — надзор за строительством, осуществляемый заказчиком, включая функции приемки выполненных строительно-монтажных работ.
Объект строительства — отдельно возводимое здание или сооружение со всеми обустройствами, инженерными сетями и территорией с вертикальной планировкой, благоустройством и озеленением.
Очередь строительства — часть строительства, состоящая из группы здании, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.
Оферент — лицо, от имени которого представлена оферта.
Оферта — предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации.
Приемка в эксплуатацию — юридическое действие, в результате которого под-тверждается готовность законченного строительством и принятого объекта к использованию по назначению.
Приемочная рабочая комиссия — комиссия, назначаемая в установленном поря/псе для приемки выполненных работ по законченному строительному объекту.
Приемочная комиссия — временный коллегиальный орган специалистов, уста- навлнвающий и документально подтверждающий соответствие закопченного строительством объекта утвержденной в установленном порядке проектной документации, требованиям нормативных документов; а также готовность его к ввод.у в эксплуатацию либо готовность к производству испытательных и пусконаладочных работ в режиме пробной эксплуатации.
Прогнозный уровень стоимости устанавливается на основе прогнозируемых цен, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию.
Проект (инвестиционно-строительный) — комплект технико-экономической документации, состоящий из пояснительной записки, чертежей и смет. В пояснительной записке обосновываются проектные решения и технико-экономические показатели. Чертежи дают наглядное представление об объекте, и по ним осуществляется строительство. Сметы определяют стоимость строительной: продукции.
Проект организации строительства (ПОС) является составной частью проекта, определяющей общую продолжительность строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы, их источники. Он используется при составлении сметной документации и плана финансирования строительства.
Проектно-сметная документация — совокупность документов (проект, рабочая документация, сметы, технико-экономические показатели и т. д.), необходимых для сооружения вновь строящегося или реконструируемого (ремонтируемого) объекта. При двухстадийном проектировании утвержденный проект является основой для разработки рабочей документации. При одностадийном проектировании: на основании утвержденного задания на проектирование разрабатывается рабочий проект, представляющий собой проект, совмещенный с рабочей документацией. , Пусковой комплекс — это совокупность нескольких объектов (или их частей) стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Очередь строительства может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов. Пусконаладочные работы — различные работы, в том числе регулирование, проверки центровки, опрессовка (испытания на герметичность), пробный пуск обо-рудования, проверки обвязок, электросистем и средств КИПиА и прочие работы, выполняемые группой подрядчика по окончании строительно-монтажных работ в порядке проверки и подготовки законченного объекта (или его части) к эксплуатации.
Работы скрытые — отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка армат)'ры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т. п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями прн сдаче объектов строительства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.
Районные коэффициенты к заработной плате — нормативные показатели степени увеличения размера заработной платы в зависимости от местоположения строительной организации. Начисляются на все виды заработной платы. Учитываются при формировании заработной платы в составе прямых затрат в сметной стоимости работ. Расценки — нормативный уровень оплаты при выполнении работ. В строительстве различают сдельные расценки по оплате труда и единичные расценки в процессе определения сметной стоимости работ.
Расширение действующих предприятий — строительство дополнительных производств иа действующем предприятии, и том числе строительство филиалов. Региональные центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) — организации, созданные Госстроем России на территории субъектов РФ для реализации государственной политики ценообразования в строительстве. Реконструкция действующих предприятий — переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, вызванное развитием научно-технического прогресса прн одновременном улучшении условий труда работников и охраны окружающей среды.
Рентабельность строительной продукции — один из основных показателей, характеризующих эффективность использования затрат на строительство. Уровень рентабельности рассчитывается как отношение прибыли от реализации продукции к ее полной себестоимости.
Себестоимость (издержки) — затраты хозяйствующего субъекта на производство и реализацию продукции, выполнение работ или оказание услуг. Сметная норма — совокупность производственных ресурсов на принятый измеритель работ: затраты труда рабочих в человеко-часах, время работы строительных машин и механизмов в машино-часах, потребность материалов в натуральных показателях.
Сметно-нормативная база — это совокупность нормативных документов, обеспечивающих достоверное определение стоимости строительной продукции. Сметные нормативы — обобщенное название комплекса сметных норм, цен и расценок, объединяемых в отдельные сборники. В совокупности с ч. 4 СНиП «Смет-ные нормы и правила» все сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
Сметная стоимость строительства — это сумма денежных средств, определяемая по сметным нормативам или договором для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.
Спецификация — одни из основных документов технологической и конструкторской документации (на изделия, материалы, конструкции) в виде таблицы в рабочих чертежах с указанием в ней данных о материалах.
Спрос — количество товаров (продукции, квартир и пр.), которые могут быть реа-лизованы прн существующем уровне цеп.
Строительная продукция — построенные и принятые в эксплуатацию предприятия, здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения, создаваемые в сфере капитального строительства.
Строительство «под ключ» — возведение и ввод в эксплуатацию полностью готового объекта. Заказчик оплачивает всю стоимость объекта после его сдачи. Стройка — совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство, расширение или реконструкция которых осуществляется по единой проектно-сметиой документации со стоимостью, определенной сводным сметным расчетом или сводкой затрат.
Субподрядчик — специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения иа строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ. Твердая договорная цена — это цена, зафиксированная на определенном уровне н привязанная к конкретной дате в договоре или дате подписания договора подряда.
Текущий ремонт — комплекс ремонтно-строительных работ, выполняемых в плановом порядке в целях устранения неисправностей элементов здания и внешнего благоустройства, поддержания эксплуатационных показателей, предусмотренных проектом, без прекращения эксплуатации здания.
Текущий уровень стоимости рассчитывается на основе цен ресурсов, действующих На момент определения стоимости.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — обоснование выбора проектного или производственного решения путем выявления и сопоставления технико- экономических показателей (ТЭП) вариантов и принятия варианта проекта с наилучшими ТЭП,
Техническая <ключевая справкам — документ, подписанный (заверенный печа-тью) заказчиком, подрядчиком, инвестором и эксплуатирующей организацией, подтверждающий приемку от подрядчика и заказчика готового к эксплуатации объекта.
Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области соответствия. 27 декабря 2002 г. принят
Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В соответствии с законом разрабатываются технические регламенты стандартов, в том числе в строительной отрасли.
Техническое перевооружение действующих предприятий — комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения новой техники и технологий. Учетный процент (официальная учетная ставка) — процент, под который Центральный Банк России (в США — Федеральная резервная система) предоставляет кредиты коммерческим банкам для пополнения их денежных резервов и кредитования клиентов^
Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) — обстоятельства, имеющие объективный характер, действие которых проявляется независимо от воли сторон. В строительстве к форс-мажорным условиям не относятся забастовки, происшедшие по причине неисполнения (или исполнения ненадлежащим образом) одной из сторон своих обязательств но договору подряда, либо нарушения одной из сторон ТК РФ.
Цена договорная — стоимость работ и услуг, которые устанавливаются заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда на строител ьство. Экономика строительства — экономическая наука, изучающая закономерности развития и эффективность капитального строительства, служит методологической базой определения эффективности проектных решений и производства строительно-монтажных работ.
Экспертиза проектов и смет — проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону <'0 техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации. Экспертиза проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г, № 145: «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 4. При выполнении пусконаладочных работ по отраслевому технологическому оборудованию норма накладных расходов принимается в размере 65 % от фонда оплаты труда лусконаладочного персонала.
5. При реконструкции и капитальном ремонте действующих атомных электростанций и других объектов с ядерными реакторами к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 1,2.
2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.
3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.
4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных инвентарных зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.
5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа.
6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.
7. Временные обустройства (площадки с типом покрытия, установленным ПОСом, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудова-ния, а также для погрузочно-разгрузочных работ.
8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.).
9. Электростанции (для нужд электроснабжения титульных временных зданий и сооружений и освещения территории строительной площадки), трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные,
' Источник: п. 5.4.2.5 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых из федерального дорожного фонда. Введен в действие приказом Федеральной дорожной службы России от 13.07.99 г. № 237.
2 Источник: п. 8.6 Временной инструкции по разработке проектов и смет для железнодорожного строительства ВСЯ 202-75.
<< |
Источник: В. Д. Ардзинов, Н. И. Барановская, А. И. Курочкин. Самоучитель сметное дело в строительстве. 2009

Еще по теме Перечень действующих справочников для определения стоимости проектных работ(по состоянию на 01.12.2007 г.):

  1. 3.5. Определение сметной стоимости проектных работ
  2. Ф. Н. Филина. СПРАВОЧНИК ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, 2010
  3. 11.6. Метод определения таможенной стоимости товарана основе вычитания стоимости
  4. 11.7. Метод определения таможенной стоимости товарана основе сложения стоимости
  5. Глава 11. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ ИМЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 11.1. Брюссельская конвенция оценки стоимости товара и Кодекс таможенной стоимости
  6. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
  7. 5.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  8. Модели СМК для проектной деятельности
  9. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет (извлечение)
  10. Что можно использовать для СМК проектного бизнеса
  11. 3. Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ
  12. 7.1. Состояние действия
  13. Б. М. Генкин. Экономика и социология труда : учеб. для вузов, 2007
  14. М. В. Баглай.. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов, 2007
  15. Явербаум, Эрик, Блай, Роберт. Паблик рилейшенз для "чайников", 2007
  16. Надежда Николаевна Ивакина. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие, 2007